ЕРЖ                          Утверждаю:
                                                                                            Председатель комитета по управлению
                                                                                            городским хозяйством, промышленностью,
                                                                                            транспортом и связью администрации города
                                                                                             ___________________ В.И.Федосов    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене  бортовых камней по улице Воинов интернационалистов города Заринска Алтайского края

Заринск, 2011

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).
В настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме используются следующие понятия и сокращения:
аукцион – открытый аукцион в электронной форме, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет;
заказчики – государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, казенные учреждения и иные получатели средств федерального, краевого или местного бюджета, при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, а также бюджетные учреждения независимо от источников финансового обеспечения исполнения ими гражданско-правовых договоров, Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска; 
контракт – государственный или муниципальный контракт, а также гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков;
участники, участники размещения заказа – лица, претендующие на заключение контракта; 
заявка – заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником, включающая в себя сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе;
документация – настоящая документация об аукционе. 

Содержание документации
Документация включает в себя:
I. Общие сведения; 
II. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее заполнению;
III. Информационную карту аукциона; 
IV. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика; 
V. Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Требования к сроку и (или) объему гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
VI. Проект контракта.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.	Законодательное регулирование
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», нормативными правовыми актами Правительства РФ, Министерства экономического развития РФ.

2.	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика, определены разделом IV документации.

3.	Источник финансирования заказа
Источник финансирования контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам аукциона, определен в пункте 1 Информационной карты аукциона.

4.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), порядок ее формирования
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей, начальная (максимальная) цена единицы услуги при проведении открытого аукциона на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг указана в пункте 2 Информационной карты аукциона. 
Порядок формирования цены контракта (цены лота) определен пунктом 3 Информационной карты аукциона. 

5.	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, форма, сроки и порядок их оплаты, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, форма, сроки и порядок их оплаты, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара определены разделом V документации. 

6.	Требования к участникам
6.1. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:
(а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта в соответствии с пунктом 8 Информационной карты аукциона;
(б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
(в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
(г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
(д) обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, если такое требование установлено пунктом 7 Информационной карты аукциона;
(е) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.
6.2. В случае, если предметом размещения настоящего заказа является право на заключение контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства и начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), указанная в пункте 2 Информационной карты аукциона, составляет пятьдесят миллионов рублей и более, участник для принятия в отношении него решения о допуске к участию также должен выполнить за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работы, относящиеся к группе: «Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту любых объектов капитального строительства» и подгруппе: «Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту иных объектов капитального строительства (включая уникальные объекты капитального строительства), не отнесенных к особо опасным и технически сложным», стоимость которых составляет не менее чем 20 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). Информация об установлении указанного требования указывается в пункте 9 Информационной карты аукциона.

7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта
7.1. Цены должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 5 Информационной карты аукциона.
7.2. В случае заключения контракта с участником аукциона платежи будут осуществляться в валюте, указанной в пункте 5 Информационной карты аукциона.
7.3. В случае, если валютой, используемой для формирования цены контракта является не российский рубль, курс применения такой валюты соответствует официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты заключенного контракта.

8. Обеспечение заявки и исполнения контракта
8.1. По настоящему аукциону устанавливается требование о внесении участником денежных средств в качестве обеспечения заявки. 
8.2. Размер обеспечения заявки устанавливается в пункте 13 Информационной карты аукциона, но не более 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), либо в случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
8.3. В документации может быть установлено требование об обеспечении исполнения контракта. Необходимость обеспечения исполнения контракта, размер, срок и порядок его предоставления определяются настоящим разделом документации и пунктом 14 Информационной карты аукциона.
8.4. В случае, если пунктом 14 Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником самостоятельно. Если участником является бюджетное учреждение и пунктом 14 Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
8.5. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта должен на один месяц перекрывать срок действия контракта, если иное не установлено пунктом 14 Информационной карты аукциона.
8.6. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией
В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
8.7. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде договора поручительства
В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:
1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;
2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;
3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.
В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя:
копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа.
8.8. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств
В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 14 Информационной карты аукциона, на счет, согласованный с заказчиком.
Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается заверенной подписью уполномоченного лица участника аукциона, с которым заключается контракт, (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов), и скрепленной печатью участника – юридического лица (в случае наличия печати) копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта. 
Денежные средства, полученные заказчиком, возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 5 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.
8.9. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 банковских дней с момента наступления одного из указанных обстоятельств предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации.

9. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при              заключении контракта
	При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено пунктом  15 Информационной карты аукциона. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

10. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров 
Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт, если такое право предусмотрено пунктом  16 Информационной карты аукциона. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

11. Дата и время окончания срока подачи заявок, дата окончания срока рассмотрения заявок, дата проведения аукциона
11.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе определяются пунктом 10 Информационной карты аукциона.
11.2. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе определяется пунктом 11 Информационной карты аукциона.
11.3. Дата проведения аукциона определяется пунктом 12 Информационной карты аукциона.
 
РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

12. Требования к содержанию и составу заявки
12.1. Заявка состоит из двух частей.
12.2. Первая часть заявки должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

1) при размещении заказа на поставку товара:
а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в разделе IV документации, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным разделом IV документации, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в разделе IV документации, при условии содержания в разделе IV документации указания на товарный знак, а также указание в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным разделом IV документации, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в разделе IV документации указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в разделе IV документации, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным разделом IV документации, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации, при условии содержания в разделе IV документации указания на товарный знак используемого товара, а также указание в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. 
б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным разделом IV документации, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в разделе IV документации указания на товарный знак используемого товара;

На вид размещения заказа, с учетом которого подается первая часть заявки (поставка товара, выполнение работ, оказание услуг или выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар) указывается в пункте 17 Информационной карты аукциона.

12.3. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
12.4. Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному подпунктом (а) пункта 6.1. документации и пунктом                            8 Информационной карты аукциона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с подпунктом (д) пункта 6.1. документации и пунктом 7 Информационной карты аукциона;
4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство), в случае, если пунктом 6.2. документации и пунктом 9 Информационной карты аукциона установлены требования к участникам о выполнении ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион.
Копия акта приемки объекта капитального строительства должна подтверждать соответствие участника требованию, установленному пунктом 6.2. документации и пунктом 9 Информационной карты аукциона;
5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено пунктом 6 Информационной карты аукциона;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника на электронной площадке.

13.	Инструкция по заполнению заявки
13.1. Все связанные с проведением аукциона документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов.
13.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
	13.3. Заявка должна быть составлена на языке, указанном в пункте 4 Информационной карты аукциона. Исключение составляют фирменные наименования, знаки обслуживания, патенты,  полезные модели, промышленные образцы, наименования производителей, которые могут указываться на иных языках. 

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Приведенные ниже конкретные условия проведения аукциона – Информационная карта аукциона  являются неотъемлемой частью документации.
№
п/п	Наименование	
1	Источник финансирования заказа:  бюджет муниципального образования город Заринск Алтайского края 	
2	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб.:  
319775.00 (Триста девятнадцать тысяч семьсот семьдесят пять)рублей 00 копеек
	
3	Порядок формирования цены контракта (цены лота): 
 Цена муниципального контракта включает в себя все расходы, связанные с выплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.	
4	Язык заявки: русский	
5	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов c поставщиками: российский рубль.	
6	Требования к документам, подтверждающим соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: не установлены.	
7	Обладание участником исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности: не требуется.	
8	Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг:не установлены
 	
9	Требования к  участникам размещения заказа о выполнении ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион: не установлены.	
10	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
дата окончания подачи: 11 мая 2011 г. до 17часов 00 минут.	
11	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
17 мая 2011 г.	
12	Дата проведения аукциона: 
20 мая 2011 г.	
13	Обеспечение заявки:   
 5% от начальной (максимальной) цены контракта (лота) 15988.75 (Пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь ) рублей 75 копеек. 	
14	Обеспечение исполнения контракта:  не требуется	
15 	Право заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта: имеется.	
16	Право заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров в ходе исполнения контракта:  имеется.	
17	Вид размещения заказа:  выполнение работ, оказание услуг	
18	 Предмет контракта: выполнение работ по замене  бортовых камней по улице Воинов интернационалистов города Заринска Алтайского края	

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, требования к безопасности товара работ, услуг: Работы должны быть выполнены согласно условиям контракта,  локальной смете. Качество работ должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации.
Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам товара, работ, услуг: Согласно локальной смете. Качество работ должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации.
Локальная смета находится в списке документов заказа, доступных для загрузки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru).
Все указания в документации на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».
Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: не установлены

РАЗДЕЛ V. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, 
выполнения работ, оказания услуг. Требования к сроку и (или) объему гарантий качества ТОВАРА, работ, услуг, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, работ, услуг 
 
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Алтайский край, город Заринск, улица Воинов интернационалистов.
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта.
Техническое задание (локальная смета) находится в списке документов заказа, доступных для загрузки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru).
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта по 15 июня 2011 года.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества:  Гарантийный срок качества на все работы по  замене  бортовых камней по улице Воинов интернационалистов города Заринска Алтайского края  Заринске Алтайского края устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 
Форма, сроки и порядок оплаты: Перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчет за выполненные работы производится на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта выполненных работ формы КС-2, с указанием видов и фактически выполненных объемов работ, в течение 15 банковских дней после предъявления счетов-фактур перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: не установлены.

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт (проект)
на выполнение работ по замене  бортовых камней по улице Воинов интернационалистов города Заринска Алтайского края
  
г.Заринск                   							       "___" ___________ 2011 г.
Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска в лице председателя комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Федосова Виктора Ивановича, действующего на основании Положения о комитете, именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола проведения открытого аукциона в электронной форме  от ________ года  № _____, заключили настоящий контракт на нижеследующих условиях:
1.Предмет контракта
1.1.Исполнитель обязуется осуществить по заданию Заказчика выполнение работ по  замене  бортовых камней по улице Воинов интернационалистов города Заринска Алтайского края в соответствии с требованиями, указанными в документации открытого аукциона в электронной форме и настоящем контракте, своими силами и средствами или привлеченными силами и средствами, сдать выполненные работы, а Заказчик обязуется своевременно принять результат работы и оплатить его.
1.2.Исполнитель осуществляет работы по замене  бортовых камней по улице Воинов интернационалистов города Заринска Алтайского края в соответствии с локальной сметой (приложение №1 к контракту). 

     2.Стоимость предмета контракта
 2.1.Стоимость подлежащих выполнению по настоящему контракту работ определяется протоколом проведения открытого аукциона в электронной форме от ___________ года  № ________составляет ______ рублей. Цена муниципального контракта включает в себя все расходы, связанные с выплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.Порядок и условия платежей и расчетов
3.1.Предоплата не установлена. Расчет за выполненные работы производится на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта выполненных работ формы КС-2, с указанием видов и фактически выполненных объемов работ, в течение 15 банковских дней после предъявления счетов-фактур перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.Сроки выполнения работ
4.1.Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего контракта, должны быть исполнены и сданы Заказчику в срок: с момента заключения контракта по 15 июня 2011 года.

5.Порядок сдачи-приемки выполненных работ.
5.1.После завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии со сроками выполнения работ. 
5.2.Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.1 контракта, Исполнитель предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах. 
5.3.Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ  в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки, произвести доработки за свой счет.
5.4.Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным настоящим контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
5.5.В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания(недостатки)произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями(замечаниями) комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
5.6.В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков, выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 5.3 контракта.
5.7.Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату цены контракта являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.

6.Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1.Принять выполненные работы в установленные настоящим контрактом сроки.
6.1.2.Произвести оплату выполненных и принятых работ.
6.1.3.Обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1.Осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
6.2.2.Отказаться от исполнения настоящего контракта, досрочно расторгнуть контракт и потребовать возмещения убытков в случаях, если другая сторона не соблюдает условия данного контракта в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Исполнитель обязуется:
6.3.1.Исполнять контракт наиболее экономичным для Заказчика способом.
6.3.2.Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с условиями настоящего контракта, действующими СНиП «Правила производства и приемки работ» и другими нормативными актами.
6.3.3.Обеспечить чистоту при производстве работ  на объектах и прилегающей территории.
6.3.4.Обеспечить безопасность при производстве работ.
6.3.5.Возмещать ущерб, возникающий в связи с нарушением правил и норм производства работ.
6.3.6.Немедленно предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
6.4. Исполнитель вправе:
6.4.1.Получить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
6.4.2.Отказаться от исполнения настоящего контракта, досрочно расторгнуть контракт и потребовать возмещения убытков в случаях, если другая сторона не соблюдает условия данного контракта в соответствии с действующим законодательством .
7.Гарантии
7.1.Исполнитель гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме, в сроки, и по цене, определенные условиями настоящего контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии c действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при  приемке работ и в период гарантийного срока;
7.2. Гарантийный срок качества на все работы по  замене  бортовых камней по улице Воинов интернационалистов города Заринска Алтайского края устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
7.3.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Исполнителя, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет, без увеличения стоимости работ. В случае выявления дефектов в выполненных работах в период гарантийного срока Исполнитель обеспечивает устранение неисправностей по первому требованию Заказчика в согласованные сроки.
7.4.Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями сторон контракта.
7.5.Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов и недоделок, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
7.6.При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организуют квалифицированную комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.

8.Ответственность сторон
8.1.Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.  
8.2.Нарушение сроков и некачественное выполнение работ может служить обоснованием к расторжению контракта и возмещению возможных издержек в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.
8.3.Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.
8.4.В случае нарушения Исполнителем срока окончания работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательств, от цены контракта, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока выполнения работ.
8.5.Стороны освобождаются от ответственности за всякие неблагоприятные последствия, возникающие от их действий (бездействий), только при наличии форс-мажорных обстоятельств и при условии немедленного уведомления других сторон о наступлении таких обстоятельств.

9. Заключительное положение
9.1.Технический контроль и надзор за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением сроков  их выполнения осуществляется представителем Заказчика.
9.2.Настоящий контракт  вступает в силу  с момента  подписания его сторонами.
9.3.Контракт действует до полного выполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.
9.4.По всем вопросам, неурегулированным настоящим контрактом, стороны руководствуются  Гражданским кодексом РФ  и другими законодательными актами.
9.5.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта  его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремится решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.6.В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Алтайского края.
9.7.Стороны обязуются давать письменные ответы на все письменные замечания, предложения, претензии других сторон не позднее 7-ми дней со дня их поступления.
9.8.Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
Приложение №1 к муниципальному контракту: Локальная смета.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТРОН:

Заказчик: Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска
659100, г. Заринск, пр-т Строителей, 31
БАНК: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
р/сч 40204810700000006600
л/сч 03173027450
БИК 040173001
ОГРН 1082205000074
ИНН/КПП 2205011053/220501001
_______________ /Федосов В.И./ 
М.П. 
	Исполнитель:	

Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
Номер извещения: 	0317300055211000005 	
Краткое наименование аукциона : 	Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене бортовых камней по улице Воинов интернационалистов города Заринска Алтайского края 	
Способ размещения заказа: 	Открытый аукцион в электронной форме 	
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: 	http://www.rts-tender.ru 	
	Заказчик
Наименование: 	Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска 	
Место нахождения: 	Российская Федерация, 659100, Алтайский край, Заринск г, Строителей, 31, - 	
Почтовый адрес: 	Российская Федерация, 659100, Алтайский край, Заринск г, Строителей пр-кт, 31, - 	
	Контактная информация
Размещение заказа осуществляется заказчиком
Почтовый адрес: 	Российская Федерация, 659100, Алтайский край, Заринск г, Строителей пр-кт, 31, - 	
Адрес электронной почты: 	gorxoz.zarinsk@mail.ru 	
Телефон: 	+7 (38595) 41451 	
Факс: 	+7 (38595) 42436 	
Контактное лицо: 	Козлова Галина Александровна 	
Дополнительная информация: 		
	Предмет государственного контракта
Полное наименование аукциона (предмет контракта): 	Выполнение работ по замене бортовых камней по улице Воинов интернационалистов города Заринска Алтайского края 	
Начальная (максимальная) цена контракта: 	319 775,00 Российский рубль 	
Классификация товаров, работ, услуг: 	4540373 Установка бортовых камней	
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 	Согласно локальной смете, условиям контракта, документации открытого аукциона в электронной форме 	
	Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 	Алтайский край, город Заринск, улица Воинов интернационалистов 	
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 	с момента заключения контракта до 15 июня 2011 года 	
	Обеспечение заявки
Размер обеспечения: 	15 988,75 Российский рубль 	
	Обеспечение исполнения контракта 
Обеспечение исполнения контракта не требуется 	
	Информация о документации об аукционе
Официальный сайт, на котором размещена информация о документации об аукционе: 	www.zakupki.gov.ru 	
	Информация об аукционе
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени) 	11.05.2011 17:00 	
Дата окончания срока рассмотрения заявок 	17.05.2011 	
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени): 	20.05.2011 	
Опубликовано: 	03.05.2011